Постановление администрации Становлянского муниципального района Липецкой обл. от 02.06.2015 N 366 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Становлянского муниципального района на проведение мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения"

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2015 г. № 366

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Законом Липецкой области от 9 октября 2007 года № 94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области", Законом Липецкой области от 18 декабря 2014 года № 348-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года № 499 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области", постановлением администрации Становлянского муниципального района от 06.03.2015 № 173 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Становлянском муниципальном районе на 2015 - 2016 годы" администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Становлянского муниципального района на проведение мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Становлянского муниципального района от 16.03.2015 № 183 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Становлянского муниципального района на проведение мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Колупаева Н.Н.

И.о. главы администрации
муниципального района
Н.Н.КОЛУПАЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Становлянского
муниципального района
от 02.06.2015 № 366

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СТАНОВЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Становлянского муниципального района на проведения мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с ГК РФ, ЖК РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Становлянского муниципального района, внедрения энергосберегающих технологий, устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из бюджета Становлянского муниципального района на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- собственники помещений в многоквартирных домах - собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, которые включены в муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- главный распорядитель субсидий - администрация Становлянского муниципального района;
- получатель субсидий - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах, либо организации, занимающиеся обслуживанием и/или управлением многоквартирного дома;
- субсидии - финансовая поддержка, предоставленная получателям субсидий за счет целевых средств бюджета Становлянского муниципального района, бюджета Липецкой области на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения;
- перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения - проведение предусмотренных настоящим Порядком работ по переводу жилых домов с централизованного отопления на локальные источники тепла (модернизация, реконструкция источников теплоснабжения);
- подрядная организация - организация, привлеченная получателем субсидии в порядке конкурсного отбора для выполнения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения с использованием средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.


2. Порядок распределения средств, направляемых
на предоставление финансовой поддержки (субсидий) для
проведения работ по переводу многоквартирных домов
на индивидуальные источники теплоснабжения

2.1. Глава администрации Становлянского муниципального района в течение четырнадцати календарных дней со дня получения официального уведомления от управления энергетики и тарифов Липецкой области о выделении средств на долевое финансирование проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения принимает решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, управление которыми осуществляется Получателем субсидий, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах.
2.2. В течение семи календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, Главный распорядитель субсидий обязан передать получателю субсидий:
- уведомление о выделении денежных средств на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения с указанием объема средств в разрезе каждого дома;
- копии протоколов внеочередных собраний собственников помещений многоквартирных домов о согласии всех собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, планируемых к переводу на индивидуальные источники теплоснабжения, на выполнение мероприятия и софинансирование его стоимости;
- реестр помещений, собственником которого является муниципальное образование, с приложением правоустанавливающих документов на помещение (при наличии);
- проектно-сметную документацию на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (при наличии).
2.3. В течение двадцати календарных дней со дня получения документов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Порядка, получатель субсидий, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляет Главному распорядителю субсидий информационное письмо об открытии банковского счета (с указанием реквизитов) для перечисления денежных средств, направленных на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
2.4. Главный распорядитель субсидий в течение двух рабочих дней после предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, заключает с Получателем субсидий договор о долевом финансировании проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (приложение 1).
2.5. Получатель субсидий после заключения договора о долевом финансировании проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения проводит конкурсный отбор Подрядной организации, в соответствии с ГК РФ.
2.6. В течение двадцати календарных дней с момента окончания процедуры конкурсного отбора подрядных организаций получатель субсидий предоставляет Главному распорядителю субсидий следующие документы:
- договор подряда, заключенный по результатам конкурсного отбора с Подрядной организацией на выполнение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (приложение 4);
- копии протоколов внеочередных собраний собственников помещений многоквартирных домов об утверждении окончательной стоимости работ на выполнение мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения и порядка софинансирования работ собственниками (при условии снижения стоимости работ по результатам конкурсного отбора).
2.7. Главный распорядитель субсидий в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства, предусмотренные для проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, на расчетный счет Получателя субсидий, указанный в информационном письме, предоставленном Получателем субсидий в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка.

3. Размер и порядок привлечения средств собственников
помещений в многоквартирном доме, направляемых на долевое
финансирование работ по переводу многоквартирных домов
на индивидуальные источники теплоснабжения

3.1. Сроки начала и окончания проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения устанавливаются следующие: с момента заключения договора подряда и до начала отопительного сезона.
3.2. Перечисление денежных средств собственников помещений многоквартирных домов, направляемых на долевое финансирование работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, производится в два этапа:
1) 1 этап - на основании заключенного договора между собственником помещения и Получателем субсидий, собственник помещения осуществляет единовременное перечисление денежных средств непосредственно на расчетный счет либо в кассу Получателя субсидий до начала производства работ, в размере не менее 25 (двадцати пяти) процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения;
2) 2 этап - на основании заключенного договора между собственником помещения и Подрядной организацией, собственник помещения оплачивает в течение семи календарных дней с момента заключения договора на расчетный счет либо в кассу Подрядной организации не менее 25 (двадцати пяти) процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения. По согласованию сторон может быть предоставлена беспроцентная рассрочка платежа на срок до 3 (трех) лет с даты заключения договора.

4. Порядок расходования средств, направленных на проведение
работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные
источники теплоснабжения

4.1. Направляемые на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения федеральные средства, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального образования, средства собственников жилья многоквартирных домов могут использоваться только на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, а также на разработку проектной документации для перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
4.2. Оплата работ по переводу многоквартирного дома на индивидуальные источники теплоснабжения за счет средств, размещенных на банковском счете, производится на основании следующих документов:
- акты приемки выполненных работ по форме № КС-2;
- справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- платежные документы (счета и счета-фактуры).
4.3. Вышеперечисленные документы должны быть подписаны Получателем субсидий и Подрядной организацией, а также согласованы с Главным распорядителем субсидий.
4.4. В случае нарушения требований пункта 4.1 настоящего Порядка Главный распорядитель субсидий имеет право отказаться от согласования акта приемки работ.

5. Контроль реализации мероприятия по переводу
многоквартирных домов на индивидуальные источники
теплоснабжения

5.1. Главный распорядитель субсидий осуществляет контроль за эффективностью и целевым использованием денежных средств, выделенных для перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
5.2. Контроль за эффективностью и целевым использованием денежных средств, выделенных для перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, осуществляется на основе сбора и анализа отчетности о ходе выполнения перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, предоставляемой Получателем субсидий Главному распорядителю субсидий.
5.3. Получатели субсидий ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют Главному распорядителю субсидий по утвержденной форме следующие документы:
1) отчет о ходе реализации перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (приложение 2);
2) отчет о расходовании целевых денежных средств, выделенных на перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (приложение 3).
Отчетным периодом считается календарный месяц.
5.4. Обобщенный отчет о результатах контроля реализации мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения предоставляется Главным распорядителем субсидий в управление энергетики и тарифов Липецкой области.
5.5. С целью осуществления контроля за эффективностью и целевым использованием денежных средств, выделенных для перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, Главный распорядитель субсидий вправе во всякое время проверять ход и качество работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, не вмешиваясь в деятельность Подрядной организации.
5.6. В случае выявления неэффективного либо нецелевого использования денежных средств Главный распорядитель субсидий составляет в двух экземплярах акт о нарушениях, один из которых передается Получателю субсидий или Подрядной организации, для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
5.7. Получатель субсидий или Подрядная организация в сроки, указанные в акте о нарушении, обязаны предоставить Главному распорядителю субсидий отчет об устранении выявленных нарушений.

6. Порядок принятия решения о приостановлении
перечисления средств

6.1. Перечисление средств приостанавливается на основании решения Главного распорядителя субсидий в случае:
- непредставления получателем субсидий отчетов, предусмотренных в пункте 5.3 настоящего Порядка, в установленный срок либо с нарушением требований к их форме;
- выявление Главным распорядителем субсидий по результатам контроля за реализацией мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения нецелевого использования выделенных денежных средств;
- использование субсидий на перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения без долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;
- ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
6.2. Решение Главного распорядителя субсидий о приостановлении перечисления средств направляется Получателю субсидий в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
6.3. Перечисление средств, приостановленных по основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Порядка, возобновляется в случае устранения выявленных нарушений после предоставления Получателем субсидий отчета об устранении выявленных нарушений.
6.4. Главный распорядитель субсидий в течение десяти рабочих дней рассматривает отчет об устранении выявленных нарушений и принимает решение о возобновлении перечисления средств или об отказе в возобновлении перечисления объема средств, предусмотренных на перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения конкретного многоквартирного дома.
6.5. В случае отказа в возобновлении перечисления средств по причинам неустранения выявленных нарушений Получатель субсидий обязан в течение 3 банковских дней со дня получения уведомления вернуть в бюджет муниципального образования полученные им средства на перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
из бюджета Становлянского
муниципального района
на перевод многоквартирных
домов на индивидуальные
источники теплоснабжения

Проект договора о долевом финансировании проведения
мероприятия по переводу многоквартирных домов на
индивидуальные источники теплоснабжения

Муниципальное образование "__" __________ 2015 года

Администрация ____________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем "Главный распорядитель субсидий", в лице
__________________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Получатель субсидий", в лице
___________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии с
уведомлением № ______ от "__" _________________ 2015 года заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В целях финансовой поддержки проведения перевода на индивидуальные
источники теплоснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресу:
__________________________________________________________________________.
(далее по тексту - многоквартирные дома), Главный распорядитель субсидий
предоставляет Получателю субсидий целевое финансирование в форме субсидии в
размере 50% от общей стоимости работ по переводу на индивидуальные
источники теплоснабжения, определяемой сметой расходов, согласованной в
Управлении энергетики и тарифов Липецкой области (далее по тексту - смета
расходов).
1.2. Получатель субсидий обеспечивает финансирование перевода на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирных домов в размере 50% от общей стоимости работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения, определяемой в соответствии со сметой расходов, в форме сбора денежных средств с собственников помещений многоквартирных домов на основании заключенных с ними договоров о долевом финансировании.
1.3. Полученные средства могут использоваться Получателем субсидий только на проведение работ по переводу многоквартирного дома на индивидуальные источники теплоснабжения. Использование средств на иные цели не допускается.
1.4. Стоимость и объемы работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения установлены сметой расходов, с учетом требований пункта 1.3 настоящего договора.

2. Размер, сроки и условия предоставления субсидии

2.1. Сумма расходов на проведение работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения составляет ______________________________.
Из них:
2.1.1. Доля Главного распорядителя субсидий в расходах на проведение работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения составляет _________________________________.
2.1.2. Доля Получателя субсидий в расходах на проведение работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения составляет _______________________________.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных обязательств.
2.3. Главный распорядитель субсидий в течение трех рабочих дней со дня представления Получателем субсидий следующих документов:
- договор подряда, заключенный по результатам конкурсного отбора с подрядной организацией на выполнение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения;
- копии протоколов внеочередных собраний собственников помещений многоквартирных домов об утверждении окончательной стоимости работ на выполнение мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (при условии снижения стоимости работ по результатам конкурсного отбора) и порядка софинансирования работ собственниками, перечисляет денежные средства, предусмотренные п. 2.1.1, на расчетный счет Получателя субсидий.

3. Права и обязанности Получателя субсидий

3.1. Получатель субсидий имеет право оплачивать выполненные работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, платежных документов (счета и счета-фактуры), согласованных с Главным распорядителем субсидий.
3.2. Получатель субсидий не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковский счет на проведение работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения.
3.3. Получатель субсидий обязан:
3.3.1. Представлять Главному распорядителю субсидий отчетность об использовании субсидии, а также иную информацию в соответствии с действующим законодательством, которую Главный распорядитель субсидий сочтет необходимой для проверки эффективного и целевого использования Получателем субсидий денежных средств, в том числе:
- отчет о ходе реализации работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, с приложением первичной документации, подтверждающей факт выполнения работ;
- отчет о расходовании целевых денежных средств, выделенных на проведение работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения, с приложением платежных документов, подтверждающих их получение и целевое использование.
Указанная отчетность предоставляется Получателем субсидий ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, прилагаемой к настоящему договору (приложения 2, 3). Отчетным периодом является календарный месяц.
3.3.2. Принимать меры по устранению выявленных нарушений в проведении работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения в сроки, установленные Главным распорядителем субсидий в акте выявленных нарушений. При устранении выявленных нарушений представлять отчет об их устранении в сроки, указанные в акте.
3.3.3. В случаях, предусмотренных настоящим договором, возвратить полученные денежные средства в бюджет муниципального образования.
3.3.4. Предоставить Главному распорядителю субсидий акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, утвержденный представителями проектной и эксплуатационной организаций.
3.4. При выезде представителей Главного распорядителя субсидий для осуществления проверки выполнения заявителем своих обязательств по договору, Получатель субсидий обязан:
- выделять своего представителя;
- представлять запрашиваемые Главным распорядителем субсидий в ходе проверки информацию и документы.

4. Права и обязанности Главного распорядителя субсидий

4.1. Главный распорядитель субсидий имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за эффективностью и целевым использованием денежных средств, выделенных Получателю субсидий для проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, и в случаях выявления нарушений составлять акт;
4.1.2. требовать от Получателя субсидий предоставления отчетности, предусмотренной п. 3.3.1 настоящего договора;
4.1.3. приостанавливать перечисление средств в случаях:
- непредставления Получателем субсидий отчетов, предусмотренных в п. 3.3.1 настоящего договора, в установленный срок либо с нарушением требований к их форме;
- выявления Главным распорядителем субсидий по результатам контроля за реализацией мероприятия по проведению работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения нецелевого использования выделенных денежных средств;
- использования субсидий на проведение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения без долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах;
4.1.4. отказать Получателю субсидий в согласовании акта выполненных работ в случае нарушения им пункта 1.3 настоящего договора, а также в случае превышения утвержденных смет расходов на перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения;
4.1.5. в случае непредоставления Получателем субсидий отчета об устранении выявленных нарушений в ходе проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения в установленный срок требовать от него возврата полученных денежных средств в бюджет муниципального образования.
4.2. Главный распорядитель субсидий обязан в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств из бюджета Становлянского муниципального района, бюджета Липецкой области, предназначенных для проведения работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, и при условии выполнения Получателем субсидий требований Порядка о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования, перечислить на открытый Получателем субсидий счет сумму, предусмотренную пунктом 2.1.1 настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель субсидий несет ответственность:
- за нецелевое использование предоставляемой субсидии;
- за достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями соглашения в части бюджетных средств.
5.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования в случаях:
1) непредставления Получателем субсидий отчетов, предусмотренных в пункте 3.3.1 настоящего договора, в установленный срок либо с нарушением требований к их форме;
2) выявления Главным распорядителем субсидий по результатам контроля за реализацией мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения нецелевого использования выделенных денежных средств;
3) использования субсидий на проведение перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения без долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах;
4) непредоставления Получателем субсидий отчета об устранении выявленных нарушений в проведении перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения в установленный Главным распорядителем субсидий срок;
5) ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя субсидий.
5.4. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидий в течение 3 (трех) банковских дней с момента письменного предъявления требований о возврате денежных средств.

6. Срок действия и иные условия договора

6.1. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения ими своих обязательств по договору.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем соглашении, стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 14 календарных дней с момента получения. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения истца.
6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Форма отчета о ходе реализации перевода многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения;
2. Форма отчета о расходовании целевых денежных средств, выделенных на перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон


Главный распорядитель субсидий
Получатель субсидий
Полное наименование предприятия


ИНН


КПП


ОКПО


Почтовый/юридический адрес


Номер расч. счета


Наименование банка


БИК


Номер корсчета


Контактный телефон


Электронная почта



Получатель субсидий
Главный распределитель субсидий

Администрация
_____________________________________


Руководитель
Глава администрации
_________/_______________/
____________/_________________/



Приложение 2
к договору о долевом финансировании
проведения мероприятия по переводу
многоквартирных домов на индивидуальные
источники теплоснабжения

Отчет о ходе выполнения мероприятия по проведению работ по
переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники
теплоснабжения

Отчетный период: _________________________________________
Наименование получателя средств: _________________________
Местонахождение многоквартирного дома: ___________________

№ № п/п
Наименование работ
Единица измерения
Объем выполненных работ за отчетный период
№ и дата акта приемки выполненных работ
Всего выполнено работ
1.
























Получатель субсидий
Главный распределитель субсидий

Администрация
____________________________________


Руководитель
Глава администрации
_________/_________________/
____________/_________________/



Приложение 3
к договору о долевом финансировании
проведения мероприятия по переводу
многоквартирных домов на индивидуальные
источники теплоснабжения

Отчет о расходовании средств, выделенных на реализацию
мероприятия по проведению работ по переводу многоквартирных
домов на индивидуальные источники теплоснабжения

Отчетный период: ________________________________________
Наименование получателя средств: ________________________
Местонахождение многоквартирного дома: __________________

№ п/п
Наименование показателя
Остаток средств на начало отчетного периода
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1.
Выделено средств.
В т.ч.:
- из федерального бюджета;
- из бюджета Липецкой обл.;
- из бюджета муниципального обр.;
- средств собственников многоквартирного дома




2.
Поступило средств.
В т.ч.:
- из федерального бюджета;
- из бюджета Липецкой обл.;
- из бюджета муниципального обр.;
- средств собственников многоквартирного дома




3.
Использовано средств.
В т.ч.:
- из федерального бюджета; - из бюджета Липецкой обл.;
- из бюджета муниципального обр.;
- средств собственников многоквартирного дома





Получатель субсидий
Главный распределитель субсидий

Администрация
___________________________________


Руководитель
Глава администрации
_________/_______________/
____________/_________________/






Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий
из бюджета Становлянского
муниципального района
на перевод многоквартирных
домов на индивидуальные
источники теплоснабжения

Договор подряда № _____ на выполнение работ по переводу
многоквартирных домов на индивидуальные источники
теплоснабжения

Муниципальное образование "__" ____________ 2015 г.

___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,
___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________, именуемый в
дальнейшем "Главный распорядитель субсидий", с другой стороны,
___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии
с решением конкурсной комиссии (открытого конкурса № ______________ от
_____________) заключили настоящий договор о нижеследующем.
Целью настоящего договора является выполнение подрядных работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения с использованием Заказчиком целевого финансирования в форме субсидий и средств собственников, в качестве долевого финансирования.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные и строительно-монтажные работы по переводу многоквартирных домов, расположенных по адресу: ___________________________________ на индивидуальные источники теплоснабжения (далее по тексту - Объект), и сдать результат работ Заказчику в порядке, определенном договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями договора.
1.2. Главный распорядитель субсидий обязуется в целях обеспечения эффективного и целевого использования выделенных субсидий в порядке, определенном настоящим договором, осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком комплекса работ по переводу Объекта на индивидуальные источники теплоснабжения и расходованием Заказчиком целевых денежных средств.
1.3. Объем, содержание и иные требования, предъявляемые к работе, выполняемой Подрядчиком, содержатся в настоящем договоре.
1.4. Период выполнения работ Подрядчиком:
Начало работ - с даты заключения договора.
Окончание работ - начало отопительного сезона.
1.4.1. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по договору Заказчик вправе осуществить приемку выполненных работ. Оплата досрочно выполненных работ производится в порядке, установленном настоящим договором.
1.4.2. Досрочное выполнение работ по инициативе Заказчика осуществляется по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к договору, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4.3. Распорядитель субсидий осуществляет контроль за надлежащим выполнением Подрядчиком работ по договору в течение всего периода, установленного п. 1.4 настоящего договора.

2. Стоимость работ и условия оплаты

2.1. Стоимость договора составляет ____________________________________.
2.2. В стоимость настоящего договора включены стоимость работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения, с учетом стоимости материалов, расходы на перевозку и погрузо-разгрузочные работы, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.
2.4. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик оплачивает Подрядчику до 75% стоимости настоящего договора за фактически выполненный объем работ ежемесячно, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком и согласования с Главным распорядителем субсидий актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также предоставления Заказчику платежных документов (счета и счета-фактуры).
2.4.2. Окончательная оплата в размере 25% договорной стоимости: оплачивают собственники жилых помещений дома по отдельным договорам, заключенными с Подрядчиком, с рассрочкой платежа на срок до 3 лет, после предоставления Подрядчиком следующих документов:
- акта сдачи-приемки работ, подписанный с собственником, который был уполномочен общим собранием собственников на участие в приемке выполненных работ;
- справок о стоимости выполненных работ и затрат и актов о приемке выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, подписанные Заказчиком и согласованные с Главным распорядителем субсидий;
- платежных документов (счета и счета-фактуры).
2.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на основании платежных поручений на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 9 настоящего договора.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента поступления соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
2.7. Допускается досрочное исполнение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ после предоставления акта сдачи-приемки работ, подписанного с собственником, который был уполномочен общим собранием собственников на участие в приемке выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Заключить с каждым собственником жилого помещения дома настоящий договор долевого финансирования, в соответствии с которым собственнику будет предоставлена возможность рассрочки платежа в размере 25% от стоимости договора на срок до 3 лет.
3.1.2. Предоставлять ежемесячный отчет по сбору денежных средств от населения. Данные средства будут зачтены в счет оплаты выполненных работ после проверки и подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
3.1.3. Не использовать полученные денежные средства от населения до момента проведения зачета данных денежных средств в качестве зачета в счет оплаты по настоящему договору.
3.1.4. Приступить к выполнению работ в течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу в установленном разделом 4 договора порядке в состоянии, соответствующем требованиям договора.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с проектной документацией, локальной сметой, техническим заданием, требованиями СНиП, а также обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, стандартами, установленными действующим законодательством.
3.1.6. Выполнять работы с применением высококачественных технологий, материалов и оборудования, имеющих сертификаты качества.
3.1.7. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных нормативных актов об охране окружающей среды, о санитарии и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдению норм пожарной и электробезопасности.
3.1.8. Производить уборку строительного мусора и отходов; не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов для населения; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей и т.д.
3.1.9. Бережно относиться к имуществу помещения, где производятся работы.
3.1.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Главного распорядителя субсидий и Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.11. За свой счет и своими силами в течение 14 (четырнадцати) календарных дней устранять выявленные недостатки, как в период проведения работ, так и в течение гарантийного срока.
3.1.12. В трехдневный срок письменно информировать Главного распорядителя субсидий и Заказчика о возможных неблагоприятных для них последствиях выполнения условий договора.
3.1.13. Вести "Общий журнал работ" (форма КС-6) в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01.-85, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
3.1.14. Сдать работы в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.
3.1.15. Письменно или устно уведомить Главного распорядителя субсидий и Заказчика об окончании работ, предусмотренных настоящим договором, в течение пяти рабочих дней с момента завершения работ.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. По согласованию с Заказчиком при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц. При этом он несет перед Заказчиком ответственность за действия и/или бездействие привлеченных к выполнению работ субподрядчиков.
3.2.2. Получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим договором.
3.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
3.2.4. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Договором.
3.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
3.2.6. В случаях, когда исполнение работы по настоящему договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
3.2.7. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 2 рабочих дней с момента их обнаружения.
3.2.8. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, Заказчик обязан не позднее 2 рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику.
3.2.9. При наступлении ситуации, указанной в п. 3.2.8 настоящего договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении сроков и стоимости выполнения работ по договору.
3.3. Главный распорядитель субсидий обязуется:
3.3.1. Производить проверку объемов и их соответствия проектной и сметной документации стоимости выполненных Подрядчиком работ и зафиксированных им в представленных Заказчику актах приемки выполненных работ по форме № КС-2, справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и актах освидетельствования скрытых работ.
3.3.2. Освидетельствовать и оценивать, совместно с Заказчиком, в присутствии Подрядчика выполненные работы и конструктивные элементы, скрываемые при производстве работ.
3.3.3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
3.3.4. Незамедлительно уведомить Подрядчика и Заказчика об обнаруженных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях Подрядчика от требований сметной документации.
3.3.5. Принять окончательный результат выполненных работ при получении письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ в порядке, установленном разделом 4 настоящего контракта.
3.3.6. Провести подготовительную работу с собственниками помещений и нести ответственность за обеспечение Подрядчику доступа к месту проведения работ. В случае неисполнения данного требования сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно времени, в течение которого у Подрядчика не было доступа к месту проведения работ.
3.4. Главный распорядитель субсидии вправе:
3.4.1. В любое время, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и Заказчика, контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов и т.д., путем проведения выездных проверок сотрудниками Главного распорядителя субсидий, составления акта о выявленных нарушениях в работах и иными методами, не оговоренными в договоре, но не запрещенными действующим законодательством.
3.4.2. В письменном виде давать указания Подрядчику и Заказчику об устранении выявленных в ходе проверок недостатках работ.
3.4.3. Возвратить в пятидневный срок Подрядчику либо Заказчику представленные ими акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и акты освидетельствования скрытых работ, в случае выявления несоответствия фактических объемов и качества указанных работ и материалов, в названных документах, сметной документации и требованиям действующего законодательства с указанием причин возврата. В случае немотивированного отказа Главного распорядителя субсидий от подписания актах приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с даты получения Главным распорядителем субсидий указанного акта результат работ считается принятым Главным распорядителем субсидий и подлежит оплате в полном размере.
3.4.4. Требовать от Подрядчика и Заказчика устранения выявленных нарушений и исправления некачественно выполненных работ по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения в установленные сроки.
3.4.5. Давать обязательные для исполнения предписания Подрядчику или Заказчику о приостановке работ, проводимых с нарушением действующих правил, норм и стандартов.
3.4.6. Запрещать применение изделий, материалов и технологий, не соответствующих требованиям действующей сметной документации.
3.5. Заказчик обязуется:
3.5.1. Оплатить выполненную Подрядчиком работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.5.2. Не производить Подрядчику оплату работ, не подтвержденных актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. При этом стоимость работ уменьшается на соответствующую неподтвержденную сумму.
3.5.3. Утверждать представленные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и согласовывать их с Главным распорядителем субсидий.
3.5.4. Предоставить доступ Подрядчику к электроэнергии, водоснабжению для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.
3.5.5. До начала работ передать Объект для производства работ. Передача Объекта для производства работ оформляется актом приема-передачи, составленным в произвольной форме.
3.5.6. Привлекать Подрядчика к ответственности, предусмотренной разделом 5 настоящего договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.5.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ и назначить приказом своего постоянного представителя для связи с Подрядчиком. Данный приказ представляется Подрядчику в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
3.5.8. Проверять у Подрядчика "Общий журнал работ".
3.5.9. Осуществить приемку результатов фактически выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и передать Подрядчику подписанные со своей стороны документы или в такой же срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ с указанием перечня недостатков и срока их устранения. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с даты получения Заказчиком указанного Акта результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.
3.5.10. Приступить к принятию окончательного результата выполненных работ в течение 3 дней с даты письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ, предусмотренных настоящим договором, в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора.
3.6. Заказчик вправе:
3.6.1. В любое время, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, контролировать ход и качество выполняемых им работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов и т.д. путем проведения выездных проверок сотрудниками Заказчика, составления акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговоренными в договоре, но не запрещенными действующим законодательством.
3.6.2. В письменном виде давать указания Подрядчику об устранении выявленных в ходе проверок недостатков в работе.
3.6.3. Отказаться от принятия результатов работы Подрядчика и потребовать возмещения убытков в полном объеме:
- в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;
- в случае существенных недостатков, которые не были безвозмездно устранены в течение 14 календарных дней с момента предъявления требования Подрядчику об их устранении;
- несанкционированного изменения Подрядчиком состава работ и материалов;
- по другим основаниям, прямо предусмотренным в законе.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Настоящим договором устанавливается следующий порядок сдачи и приемки работ, выполненных Подрядчиком:
4.1.1. Заказчик и Главный распорядитель субсидий, получившие письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата исполнения договора, обязаны в течение 3 рабочих дней приступить к его приемке.
Сдача результата работ Подрядчиком оформляется актом приемки выполненных работ (далее - Акт), который подписывается Подрядчиком, Заказчиком и согласовывается Главным распорядителем субсидий. При отказе от подписания Акта отказывающаяся сторона делает в нем отметку об этом с указанием причины отказа. В случае немотивированного отказа Заказчика или Главного распорядителя субсидий от подписания акта приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком или Главным распорядителем субсидий указанного Акта результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.
4.1.2. Приемка работ в полном объеме, предусмотренном настоящим договором, производится на основании акта приемки выполненных работ, подписанного с собственником, который был уполномочен общим собранием собственников на участие в приемке выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, согласованных с Главным распорядителем субсидий, подписанных Заказчиком.
4.1.3. Акт приемки выполненных работ, подписанный с собственником, который был уполномочен общим собранием собственников на участие в приемке выполненных работ, акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, согласованные с Главным распорядителем субсидий и подписанные Заказчиком, являются основанием для осуществления Заказчиком окончательного расчета с Подрядчиком.
4.2. С момента подписания документов, указанных в п. 4.1.3 настоящего договора, работы считаются принятыми в полном объеме.
4.3. При разногласиях по качеству работ стороны могут обратиться к экспертам.

5. Ответственность сторон

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, выполняемых Подрядчиком до их приемки в установленном договором порядке, несет Подрядчик. С момента согласования Главным распорядителем субсидий акта приемки-передачи выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Заказчик.
5.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:
- за качество работ согласно действующему гражданскому законодательству;
- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока;
- за повреждение или порчу имущества в помещении, где проводятся работы;
- за предоставляемые гарантии качества, предусмотренные в разделе 6 настоящего договора.
5.3. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком:
- за простой Подрядчика, если он произошел в результате неисполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору;
- за передачу Объекта для производства работ.
5.4. Сторона, на которую возложена ответственность, определенная в п. 5.2, 5.3 настоящего договора, устраняет за свой счет и в разумный срок, а в случаях, предусмотренных настоящим договором, в установленный срок, возникшие нарушения и последствия этих нарушений.
5.5. Сторона, не исполнившая надлежащим образом п. 5.4 настоящего договора, уплачивает стороне, перед которой несет ответственность, штраф в размере, установленном действующим законодательством РФ.
5.6. В случае неустранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков работ Заказчик вправе устранить выявленные недостатки своими силами и средствами, а Подрядчик обязан возместить понесенные им расходы.
5.7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6. Гарантия качества

6.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- нормальное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации;
- качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями договора сертификатов качества, санитарных паспортов.
6.2. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на два года с момента сдачи результата работ по акту приемки выполненных работ. Продолжительность гарантийного срока на оборудование, поставляемое Подрядчиком в рамках договора, определяется на основании сроков, устанавливаемых заводом-изготовителем.
6.3. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.5. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами настоящего договора - обе Стороны поровну.

7. Срок действия договора, его расторжение и изменение

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Любые изменения, дополнения, соглашения к настоящему договору являются действительными в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами по договору.
7.3. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств.

8. Дополнительные условия

8.1. Изменения в пределах стоимости работ по настоящему договору, вносимые в сметную документацию, утверждаются Заказчиком в установленном законом порядке и согласовываются с Главным распорядителем субсидий.
8.2. Все споры, возникающие между Сторонами по исполнению условий договора, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия между Сторонами - в суде по месту нахождения истца.
8.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении местонахождения или банковских реквизитов, произошедших в период действия договора. Сторона, не сделавшая это, несет ответственность за последствия, связанные с исполнением условий договора.
8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.5. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Главный распределитель субсидий
Подрядчик





------------------------------------------------------------------